拖延工期如何索賠員工(拖延工期如何索賠)

導讀大家好,布藝來為小伙伴們解答以上問題,拖延工期如何索賠員工,拖延工期如何索賠相信這個話題很多人都不知道吧,下面大家來一起看看吧1、違...

大家好,布藝來為小伙伴們解答以上問題,拖延工期如何索賠員工,拖延工期如何索賠相信這個話題很多人都不知道吧,下面大家來一起看看吧

1、違反合同的約定拖延工期,是屬于合同違約的情形,建設單位可以與施工單位協商賠償問題,協商不成的,可以向法院起訴。

2、法律規定:《中華人民共和國民法典》

第五百七十七條【違約責任】當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,應當承擔繼續履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。

第五百八十三條【違約損害賠償責任】當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,在履行義務或者采取補救措施后,對方還有其他損失的,應當賠償損失。

二、工期延誤承包人可以索賠的費用有哪些

因發包人原因,如拖欠進度款、沒有按時提供原材料等導致工期延誤的,承包人可以要求賠償。

根據民法典規定,因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的,發包人應當采取措施彌補或者減少損失,賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。通常具體而言,承包人都可以要求賠償以下費用:

1、人工費損失。如停工、窩工的工人工資;工人低生產效率的損失;膳食補貼、工器具費用、各種管理費等相關人工費用損失。

2、材料費損失。諸如由于工期拖延,材料價格上漲帶來的差價損失等。

3、機械費損失。由于工期拖延導致相關機械停工帶來的損失,轉移搬運帶來的損失等相關費用。

4、工地管理費。諸如由工期拖延產生的工地管理人員的工資等。

5、物價上漲的差生的差價費用。諸如工人工資上漲、機械租賃費用上漲、材料費用上漲等。

以上是小保為大家整理出來的,希望看了會喜歡。

免責聲明:本文由用戶上傳,如有侵權請聯系刪除!